建设工程施工合同范本(国家建设部国家工商行政管理局监制)（GF-1999-0201）
建设工程施工合同
国家建设部
国家工商行政管理局监制
第一部分协议书
发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同 。
一、工程概况
工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围
承包范围：三、合同工期：
开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天 。
四、质量标准
工程质量标准：五、合同价款
金额（大写）：元（人民币）￥：元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 。四、质量与检验9、承包人工作1924（本合同通用条款第392
建设工程施工合同(国家标准版)（GF—2017—0201）
建设工程施工合同
住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益 ， 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订 ， 制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》） 。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成 。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条 ， 主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务 。
（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项 ， 对合同当事人的权利义务作出的原则性约定 。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、
建设工程施工合同范本(2017年版本)（GF—2017—0201）
建设工程施工合同（示范文本）
住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订 ， 制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》） 。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成 。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容 ， 集中约定了合同当事人基本的合同权利义务 。
（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定 。
通用合同条款共计1.《示范文本》为非强制性使用文本 。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动（1.1.1.51.1.2.91.1.4.5因发包人未
建设工程施工合同范本GF—1999—0201建 设 工 程 施 工 合 同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局一九九九年十二月 第一部分协议书 发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行业法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同 。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天 。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同 。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任 。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效 。发包人：(公章) 承包人：(公章)住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：
建筑工程施工合同范本甲方：×××（写明名称、法定代表人和住所）（发包方）
乙方：×××（同上）?。ǔ邪剑?br>甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则 ， 结合工程的实际情况，达成如下协议 。
第一条 承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容）
第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律（本条主要是用于涉外方面的）
第三条 图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等）
第四条 甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务）
第五条 甲乙双方的基础工作
第六条 工程进度计划
第七条 工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等）
第八条 人事同价款及其调整
第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间
第十条 工程验收
第十一条 决算
第十二条 保修
第十三条 争议处理
第十四条 违约责任
第十五条 双方约定的其他内容
第十六条 本合同一式＿＿份，当事人各执＿＿份 。本合同自＿＿年＿＿月＿ ＿日（写明生效的时间或者条件）之日起生效 。本合同未尽事宜 ， 双方可以协商订立补充协议 。补充协议与本合同具有同等的效力 。
│ 发包方│ 承包方│鉴（公）证意见│
│单位名称（章）：│单位名称（章）：││
│单位地址：│单位地址：│经办人：│
│法定代表人：│法定代表人：│鉴（公）证机关│
│委托代理人：│委托代理人：│（章）│
│电话：│电话：│年 月 日│
│电报挂号：│电报挂号：│〔注：除国家另有规定│
│开户银行：│开户银行：│外，鉴（公）证实行自│
│帐号：│帐号：│愿原则〕│
│邮政编码：│邮政编码：││
│年月日│年月日││
└───────────┴───────────┴──────────┘
2．说明
建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑 工程勘察合同、建筑工程设计合同 。建筑工程承包合同是很复杂的合同 。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题，而且涉及的法律、法规也很多 。因此 ， 订立建筑工程承包合同，应当根据不同的情况作出具体规定，力求做到准确、明确和正确 ， 确保工程顺利进行 。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同，因此，更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义 。
一般来讲 ， 下列三个方面的问题是应当注意的：
（1）作为承包方为讲，首先要了解工程基本情况，包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等 。如果承包方的施工力量与工程不适应，则应当讲明，否则，应当承担相应的责任 。
（2）作为发包方，应当审查承包方的资质等级 ， 是否有力量承包此项工程 。对于是否允许承包方转包，应当事先在合同中讲明 。
（3）发包方应当加强对工程质量的监督检查，在合同中应当明确监督的方式、 时间、工程内容；对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排 。
建筑工程合同范本建筑施工合同指的是建设单位（也就是发包人）与施工队（也就是承包人），就某项建筑工程经过友好商定确立的条款条约，合同包括建筑工程的费用、期限、质量等相关问题 。合同本着友好合作、互惠互利的原则 。合同签订的目的是明确双方的责任和义务 ， 以及避免合作过程中一些不必要的争议和麻烦 。合同一经签订就产生了法律效应 ， 任何人不得违反 。下面，土巴兔小编将为大家提供一份建筑施工合同范本供大家参考 。建设单位（甲方）：签名施工队（乙方）：签名身份证号：身份证号：联系电话：联系电话：双方经过友好协商就XX处的某项建筑工程的建设达成以下协议：1、现就X市X地某项建筑交由乙方完成 ， 总工程建筑面积为XXX平凡米 。2、所有工程从X年X月X日开始到X年X月X日结束，总期间为X年 。若因特殊原因耽误了可经双方协定后延期并交由相关部门备案 。3、工程期间所需的材料及设备由乙方指定购买，所有费用由甲方承担包括水电气及其他相关费用 。4、在成套设备购进使用之前需要交给乙方检验合格才能投入使用，如果质量不合格造成的损失由乙方负责 。5、对于甲方提供的工程图纸，乙方需要严格按要求执行，不得随意更改设计否则一切后果由乙方承担6、施工期间甲方检查到不合格的地方需要以书面的形式告诉乙方以便更改 ， 经协商后进行更改 。7、乙方在竣工前5日通知甲方进行初步检验，完全竣工后经甲方验收后3个月内无质量安全问题将一次性付清所有费用 。8、工程结束后，一年之内乙方要对工程实行非人为破坏保修且不收任何费用 。如还有其他条款经双方商定后附加在合同后面，同样有效 。甲方：（签名）并盖章乙方：（签名）并盖章签订日期：X年X月X日建筑施工合同注意事项：一、建设工程合同主体1、在签订建设工程合同中发包人应切实注意承包人的资格 。因为一项工程，事关重大，其不仅关涉到财产的损失，而且关涉到工程使用者的生命安全，合同当事人的选择在建设工程合同中至关重要，选择建设工程合同的主体应从以下几个方面考虑：(1)资质能力，是否具有从事建设工程的资格;(2)施工能力;(3)财务情况，承包人的资金状况;(4)承包人的人才技术状;(5)承包人的社会信誉;注意：承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同 。2、更应注意承包商的主体资格和履约能力 。3、合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致 。二、建设工程总包与分包在合同的签订形式上、就存在总包合同和分包合同两种具体形式 。它分别由勘察、设计、施工三项工程组成 。可以包给一个单位签订总包合同再由总包单位与其他单位签订分包合同 ， 各分包单位在勘察、设计、施工的进度、质量，以及工程造价等方面、对总包单位全面负责 。根据《合同法》规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同 。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人 。三、建设工程合同的主要条款其合同的主要条款，即合同的主要内容和核心，确定了双方当事人的权利与义务 。它既是顺利履行合同的保障 ， 也是合同争议时解决纠纷的依据 。对此必须详细明确的加以规定 。1、关于监理工程建设实行监理制度，对保证工程质量关系重大 。《合同法》专门规定，建设工程实行监理的，发包人应当与监理采用书面形式订立委托监理合同 。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照《合同法》委托合同以及其他有关法律(如建筑法)、行政法规的规定 。2、关于工期(1)、开工日期前明确 。(2)、竣工日期需要明确 。3、合同价款应注意：(1)、《协议书》第5条“合同价款”的填写，应依据建设部第107号令第11条规定，非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定 。”(2)、合同价款是双方共同约定的条款，要求第一要协议，第二要确定 。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款 。4、发包人工作与承包人工作条款应注意：(1)、双方各自工作的具体时间要填写准确 。(2)、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细 。(3)、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚 。5、对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定 。一般情况下，工程进度款按月付款或按工程进度拨付 ， 但如何申请拨款，需报何种文件，如何审核确认拨款数额以及双方对进度款额认识不一致时如何处理，往往缺少详细的合同规定，引起争议 ， 影响工程施工 。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗，不利操作 。因此 ， 合同中应特别注重拨款和结算的程序约定 。6、合同价款及调整条款应注意：填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式，约定一种写入本款 。注意事项：(1)、采用固定价格应注意明确包死价的种类 。如：总价包死、单价包死，还是部分总价包死，以免履约过程中发生争议 。(2)、采用固定价格必须把风险范围约定清楚 。(3)、应当把风险费用的计算方法约定清楚 。双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法 。(4)、对于风险范围以外的风险费用，应约定调整方法 。7、工程预付款条款应注意：(1)、填写第24条款的依据是建设部第107号令 。(2)、填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算 。(3)、应准确填写发包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间 。(4)、应填写约定扣回工程款的时间和比例 。8、工程进度款条款应注意：(1)、填写第26条款的依据是《合同法》第286条、《建筑法》第18条、建设部第107号15条(2)、工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量，相应的单价及有关计价依据计算 。(3)、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择：按月结算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其它结算方式 。9、材料设备供应条款应注意：(1)、填写第27、28条款时应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点 。(2)、应约定供应方承担的具体责任 。(3)、双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法) 。10、违约条款应注意：(1)、在合同第35.1款中首先应约定发包人对《通用条款》第24条(预付款)、第26条(工程进度款)、第33条(竣工结算)的违约应承担的具体违约责任 。(2)、在合同第35.2款中应约定承包人对《通用条款》第14条第2款、第15条第1款的违约应承担的具体违约责任 。(3)、还应约定其它违约责任 。(4)、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法，要越具体越好，具有可操作性，以防止事后产生争议 。11、争议与工程分包条款应注意：(1)、填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，双方应达成一致意见 。(2)、如果选择仲裁方式，当事人可以自主选择仲裁机构 。仲裁不受级别地域管辖限制 。(3)、如果选择诉讼方式 ， 应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖) 。(4)、合同第38条分包的工程项目须经发包人同意，禁止分包单位将其承包的工程再分包 。12、关于合同生效本合同双方约定“合同双方盖章后生效” 。作用：不要写“合同双方签章后生效”或“合同双方签字及盖章后生效”，避免合同无效的可能性 。13、合同订立地点填写“本方” 。作用：日后一旦发生纠纷，公司所在地法院拥有诉讼管辖权 。14、关于补充条款：(1)、需要补充新条款或哪条、哪款需要细化、补充或修改，可在《补充条款》内尽量补充，按顺序排列如49、50…… 。(2)、补充条款必须符合国家、现行的法律、法规，另行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一致 。要杜绝“阴阳合同” 。编后：这就是一份简约的建筑施工合同范本了，不管是什么形式的合作都需要签订合同来制约 。所以会立合同也是非常重要的 。希望以上这个合同范本能供大家参考 。
建设工程施工合同（GF-1999-0201）现在还可以用吗？1、还可以用，即使有了更新版本；
2、建设工程施工合同范本虽然由国家工商总局和住房和城乡建设部发布，但仅仅起到示范作用，并非强制适用，合同各方可根据自身真实意思表示确定合同内容 。
我国建设工程施工合同示范文本由什么组成协议、通用条款、专用条款
跪求建设工程施工合同(示范文本)[GF-2013-0201]填写范本成都资深建筑律师张笛律师认为 ， 你所说的2013版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)已经由住房与城乡建设部、国家工商行政管理局联合发布 。
你是希望提供通用合同文本，还是填写好的合同，如果是前者，可以直接在百度搜索 ， 如果是后者，可能有点难办 。
建设工程施工合同范本(国家)(免费完整版)[合同范本]建设工程施工合同（示范文本）
建设工程施工合同（示范文本）（GF—1999—0201）
第一部分 协议书 发包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同 。一、工程概况工程名称：＿工程全程＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿详细地点（某市某区某街）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程内容：＿反映工程状况的一些指标内容＿＿＿＿＿＿＿＿＿群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：＿＿＿＿＿＿＿资金来源：＿＿政府财政拨款、银行贷款、单位自筹、赠款等＿二、工程承包范围承包范围：＿土建、采暖卫生与煤气、电气、通风与空调、电梯、通讯、消防等工程 。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿三、合同工期开工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同工期总日历天数＿＿＿天 。四、质量标准工程质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿五、合同价款金额（大写）：＿＿＿＿＿＿元（人民币） （9）发包人应做的其他工作，双方在附件1：承包人承揽工程项目一览表
建筑工程施工合同范本编号：_____________
建筑工程施工合同
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
建设方：以下简称甲方
施工方：以下简称乙方
依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定 ， 经双方协商 ， 签订本合同，共同遵守 。
一、工程项目
（一）、工程名称： 。
（二）、工程概况： 。
（三）、承包方式： 。
（四）、承包范围和内容：按设计的施工图纸 。
（五）、承包造价：按招标价承包 ， 结算时按摊投施工期的《造价管理与信息》及市场价格 。
二、施工准备
（一）甲方
1、年月日前负责做好建筑物施工现场协调工作 。
2、甲方委派为现场代表，对工程质量进行监督，检查隐蔽工程、负责签证 ， 核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜 。
（二）、乙方
1、组织施工人员和材料、施工机械进?。?br>2、乙方委派现场代表，负责工程施工质量、安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜 。
三、工程期限
（一）、根据施工单位的工期承诺，工程总工期为天（日历天）自年月日开工至年月日竣工验收 。
（二）、如遇特殊情况（经甲方现场代表签证后，工期相应顺延） 。否则必须接期交工 。三、下列情况工程价款必须调整：
建筑工程施工合同书合同范本建筑工程施工合同书合同范本
导语：建设工程施工合同是指发包方和承包方为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议 。以下是建筑工程施工合同书合同范本，欢迎了解 。甲方：______________________________________乙方________________________甲方承建之________________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工 。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程 。甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算 ， 但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费 ， 各类税、费均由乙方另行缴纳 。1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工 。2.乙方必须确保进场人员的技术素质 ， 所有工种均持证上岗 。在施工责任期内，未经甲方许可 ， 乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性 。3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作 。
建筑工程施工合同范本(发包方)建
筑
工
程
施
工
合
同
书
发包方：（以下简称甲方）
法定代表人：
承包方：以下简称乙方）
法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守 。
一、概况
1、甲方将工程发包予乙方 。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有《资质证书》的企业法人（附件一《营业执照》、《资质证书》） 。
2、工程施工地点：3、工程结构：4、承包方式：（包工包料/包工不包料/包工部分包料） 。
5、工程施工内容及总价款：
施工总价款为人民币元，大写（人民币）：，详见附件二《报价清单》 。
经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实际履行情况另行计算 。除此以外 ， 合同价格中已包括现有的施工图纸所有施工内容 ， 项目单价、材料价格、机械价格、设备价格、费率等在实施期间应保持不变，不受市场价格波动，政策性波动而增减，即包括政策性风险，报价风险和市场风险等其他所有风险 。6、工期：共计天，自年月日起至年月
日止 。详见附件三《工程施工进度表》
二、关于材料供应的约定：
跪求 建筑施工承包合同范本?。。?/h3>建设工程承包合同范本
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：
一、工程内容
二、工程地点
三、工程期限
1、本合同总工期为年月日开工，至××年××月××日结束 。
2、如遇下列情况，工期作相应顺延 。
?。?）施工现场不符合安全施工；
?。?）设计范围内重大设计变更；
?。?）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度；
?。?）甲方不能按合同规定支付工程款 。
乙方在以上情况发生的十天内 ， 就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告 。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国教育总网文档频道复，乙方可视为要求已被确认 。
四、工程价款工程总价：人民币元整（￥元） 。
五、付款方式
1、合同生效后 ， 甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款 ， 即人民币××元整（￥元）；
2、工程施工结束后 ， 甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项 ， 即人民币××元整（￥元）；
3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币××元整（￥元） 。
六、工程验收
1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请 。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收 。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常 ， 通过验收 。
2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用 。若未经乙方同意启用，将视为通过验收 。
3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期 。
4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收 。
七、验收标准
本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收；没有国家标准的，则按照行业标准进行验收 。
八、双方权利和义务
1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜 。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为 。
?。?）负责本工程的监督，积极协调施工配合关系 。
?。?）负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督 。
?。?）提供有利施工的现场条件 。
?。?）审核工程计划进度表 。
?。?）负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证 。
?。?）负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收 。
?。?）按合同向乙方支付本合同规定的价款 。
2、乙方权利和义务
?。?）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求 。
?。?）施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案 。
?。?）编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方 。
?。?）提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收 。竣工资料应满足甲方要求 。
?。?）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动 。
九、服务条款无 。
十、违约责任
1、由于甲方原因，使工程延期完成 ， 则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金 。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10% 。
2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视中国教育总网文档频道乙方违约，乙方向甲方支付违约金 。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10% 。
3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金 。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10% 。
4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金 。
十一、合同的变更及解除
1、合同签订生效后，除不可抗力外（指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故），甲乙双方不得无故变更或解除 。
2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大 。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意 。
3、如果甲方未按合同付款 ， 且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行；甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同 ， 并且有权请求甲方给予相应的赔偿 。
4、如果乙方未能如期完成工程 ， 且延期的期限达到60日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行；整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本合同，并且有权请求乙方给予相应的赔偿 。
5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决 。
十二、争议解决方式
凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议 ， 甲、乙双方应通过友好协商解决 ， 协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决 。
十三、其他条款
在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定 。
合同签定地：××
十四、合同文本和效力
本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效 。附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力 。
本页无正文甲方：
地址：
邮编：
联系电话：
开户银行：
帐号：
建筑施工合同范本最新版建设工程施工合同
示范文本
（2011版）
厦门市建设与管理局
厦门市工商行政管理局使用说明
一、本合同文本是厦门市建设与管理局、厦门市工商行政管理局根据《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）,结合近年来建设工程施工合同履行过程中的具体情况共同修订，旨在为建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规范的示范性文本 。
二、本合同文本主体内容由协议书、通用条款和专用条款三部分成 。其中协议书部分由承发包双方协商签定；通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订，无须另行约定的内容；专用条款部分属承发包双方根据工程实际及双方意愿，予以专门约定的内容 。
三、本合同文本的通用条款与专用条款为对应关联关系，可相互解释、互为说明 。专用条款内约定的合同内容，从专用条款；专用条款无专门约定的，从通用条款 。
四、本合同文本未列事项，合同双方可根据工程实际及双方意愿 ， 另行签定补充条款或补充协议 ， 作为本合同附件 。
五、建设工程施工承发包双方签订合同，可使用本合同文本，或参照文本内容另行制定 。第一部分协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致 ， 订立本合同 。711本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发
简易工程施工合同范本是怎样的
文章插图
简易工程施工合同范本 ， 如以下室内版本工程施工合同范本发包人代表（甲方）：承包人代表（乙方）：身份证号：身份证号：联系电话：联系电话：合同双方根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议 。1、甲方将位于X市X区X小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方米 。（甲方拥有对房屋的所有权） 。2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责 。3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作 。4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担 。5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果 。6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民 。7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务 。8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商 。9、总工程的费用为XX元 ， 在工程结束后一个月内没有质量问题 ， 甲方须一次性付清 。双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面 ， 仍然有效 。甲方：（签字）盖章乙方：（签字）盖章签订日期：X年X月X日扩展资料：合同终止的法律效力合同权利义务终止后，发生相应的法律效力 。（一）合同权利义务消灭，未履行的合同义务不再履行；（二）合同附随义务发生 ， 并进入履行阶段；（三）合同终止后，当事人的特定权利和合同的特定条款仍然有效；1．合同中的结算和清理条款仍然有效 。2．当事人请求损害赔偿的权利不因合同终止而消灭 。（四）合同权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用的原则，根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务 。参考资料：百度百科-简易工程施工合同
建筑工程施工合同范本建设工程施工合同
GF—1999—0201
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
第一部分协议书
发包人（全称）（简称甲方）承包人（全称）（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同 。
一、工程概况
工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数天 。
四、质量标准
工程质量标准：五、合同价款
金额（大写）：（人民币）：万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书2、本合同专用条款
3、明确双方权利、义务的纪要、协议
4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书
6、施工图纸
7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同 。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任 。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 。职权：⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：⑶承担施工
2019年建设工程施工合同协议书范本 完整版编号：_____________
建设工程施工合同
发包人：________________________________________________
承包人：___________________________
签订日期：_______年______月______日__________（发包人名称）（以下称发包人）拟修建_____________工程，接受了___________（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于______年______月______日签订了本协议书 ， 合同总金额为人民币（大写）_________________ 。1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同 。2．本合同包括下列文件（示例） ?。?）协议书（包括补充协议）； ?。?）中标通知书； ?。?）投标报价书； ?。?）专用合同条款； ?。?）通用合同条款； ?。?）技术条款； ?。?）图纸； ?。?）已标价的工程量清单； ?。?）经双方确认进入合同的其他文件 。上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件 。3．承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任 。4．发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任 。5．本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章
农村土地承包合同范本
文章插图
土地承包合同范本依据_________省_________农场_________文件规定，为明确土地所有权与土地承包经营权，特订立本合同 。一、合同双方发包方（甲方）：____________________________承包方（乙方）：_________住所：_____________二、承包土地名称：甲方将_________大队_________号地耕地面积_________公顷承包给乙方 。三、承包期限：自________年_________月_________日至_________年________月________日 。四、承包土地用途：种植业生产经营 。五、地租价格：按_________省_________农场当年度规定的价格执行 。六、租金交付时间：当年_________月_________日前由乙方以现金方式交与甲方，以甲方出据的收款凭证为准 。七、合同保证金：为保证乙方认真履行合同条款，甲方按每公顷_________元的标准，收取保证金；乙方交付的保证金，甲方按当期银行利率计息，在双方解除合同时 ， 甲方退回乙方 。如乙方在承包期内违约，保证金做为违约金没收 。八、双方的权利和义务（一）、甲方的权利和义务1．发包国家所有依法由本单位使用的土地；2．监督、检查乙方依据承包合同约定的用途合理有效使用土地 ， 制止乙方损害土地和农业资源的行为；3．按合同约定的租金价格和应交方式收缴租金；4．维护乙方的土地承包经营权，不得非法变更、解除承包合同；5．依照合同约定为乙方提供生产、技术、信息等服务；6．尊重乙方的生产经营自主权，不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动 。（二）、乙方的权利和义务1．享有承包土地的使用、收益和土地承包经营流转的权利 ， 有权自主组织生产经营和处理产品；2．乙方对发包责任人擅自更改合同内容或不合理的摊派有权拒绝；3．承包土地被依法征用、占用的 ， 有权依法获得相应的补偿；在承包期满或因故终止合同时，应使所承包的土地恢复原有状态；4．维护土地的农业用途 ， 不得用于非农建设，不得给土地资源造成损害；5．按合同约定土地租金价格和交租时间及交租方式交纳租金 。九、土地承包经营权的流转1．乙方经甲方同意，承包土地可采取转包、出租、互换等方式流转，流转的收益由乙方享有；2．土地流转双方必须签定书面合同，并报甲方备案；3．土地流转的期限不得超过承包期的剩余期限；4．土地流转后的土地租金、交租时限、方式，仍按由乙方按合同规定执行 。十、违约责任1．乙方没有认真履行合同中所约定条款 ， 按约定期限交足租金、合同保证金时，甲方有权采取有效措施保证自己权益；2．乙方在承租期内中断承租或出现弃耕、荒芜、改变用途和损害土地资源等行为，甲方有权收回土地、中止合同，并把乙方交纳的合同保证金作为违约金没收，情节特别严重的处以重罚；3．由于一方违约，给对方造成经济损失的，过错方要按损失程度赔偿对方的经济损失；4．甲方在合同期内不得单方强行收回出租耕地 ， 如遇国家建设征地、统一规划农田基本建设、土地开发和综合治理等不可预见的事件发生，甲乙双方要按国家有关规定协商解决 ， 并根据情况甲方负责对乙方承租耕地做适当调整 。十一、本合同如有未尽事宜，双方协商解决另立合同 。十二、本合同正本一式三份 ， 甲、乙双方各执一份，基层单位一份 。甲方（发包方）：________________发包责任人（签字）：____________责任人身份证号码：______________签订日期：______________________签订地点：______________________乙方（承包方签字）：____________身份证号码：____________________签订日期：______________________签订地点：______________________扩展资料：农村土地承包合同的内容农村土地承包合同是指 农村集体经济组织的成员或农村集体经济组织以外的人与其集体经济组织之间签订的承包农村 土地，并交付一定 收益的协议 。农村土地承包合同主要包括 发包方、 承包方的名称，发包方负责人和承包方代表的姓名、住所;承包土地的名称、坐落、面积、质量等级;承包期限和起止日期;承包土地的用途;发包方和承包方的权利和义务;违约责任等 。农村土地承包合同包括 书面合同、 口头合同、任务下达书，以及其他能够证明承包经营关系的事实和文件 。《农村土地承包法》第二十一条规定，发包方应当与承包方签订书面承包合同 。承包合同应当包括以下条款：(1)发包方、承包方的名称，发包方负责人和承包方代表的姓名、住所 。(2)承包土地的名称、坐落、面积、质量等级 。(3)承包期限和起止日期 。(4)承包土土的用途 。(5)发包方与承包方的权利和义务 。(6)违约责任 。这里需要特别强调的是，承包合同是明确发包方、承包方的权利义务关系并具有法律效力的文书，是承包方依法承包集体所有的土地的合法依据，是约定当事人双方权利义务的重要凭证，土地承包到户后 ， 一定要签订书面合同，采取口头合同的形式，一旦出现争议 ， 双方口说无凭，难以收集证据 ， 分清责任 。签订书面承包合同，便于当事人认真履行合同 ， 互相监督，也有利于解决可能出现的纠纷 。注意事项1、“承包方代表姓名”要与身份证一致；2、“承包土地人口”为农户现有人口；3、“土地承包经营权共有人”与“承包方代表关系”要明确；4、“承包期限”起始日期为签订合同的现时日期；5、“承包方签章”如无私章的 ， 应由承包方签名并按手印确认；6、“承包土地地块情况”长、宽可以不填，面积一定要填，地块“田界”必须准确具体，台账登记不准确具体的应予纠正；7、“地块地类”只分水田、旱地两类；8、“承包地附着物情况”要实事求是 ， 不能漏填错填；参考资料搜狗百科
建设工程承包合同范本在建设工程中涉及到的合同非常多 ， 比如建筑施工合同、安全合同、劳动者合同、园林设计合同......一栋建筑物要建成是由很多很多方面完成，为了保证每个环节都能够正常运行不出错，需要签订相关的合同保证双方权益 。如果承包了建筑工程中的部分项目，需要施工的话，往往也需要先签订承包合同 。下面小编为你介绍建设工程承包合同范本 。建设工程承包合同范本(GF―1999―0201)合同编号： 字 号中华人民共和国建设部 制定国家工商行政管理局第一部分 协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致 ， 订立本合同 。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天 。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： 元(人民币) ?。ぃ骸≡×⒆槌珊贤奈募?组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单 9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同 。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任 。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 。十、合同生效本合同双方约定后生效发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：合同订立时间： 年月 日合同订立地点：文章中提到的建设工程承包合同范本有需要的人可以下载为自己所用，建设工程承包合同是具有法律约束力和效力的文件，也就是说只要签订了建设工程承包合同，就要按照合同中规定的内容施工或完成 。建设工程承包合同里的内容也是可以经过双方协商撰写完成，也可以请专业的律师来制定完成 ， 或直接用文章的范本将具体的内容填上去即可 。
建设工程总承包合同范本最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书 目录：
GB／T50326建没工程项目管理规范
第一篇建设工程项目管理总论
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 项目
第二章 项目管理
第三章 工程项目
第四章 工程项目管理
第五章 工程项目策划
第六章 工程项目评价
第二篇建设项目范围管理
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 项目范围管理概述
第二章 工程项目范围的确定
第三章 工程项目的结构分解
第四章 工程项目系统界面分析
第五章 工程项目启动
第六章 工程项目范围计划的编制
第七章 工程项目范围界定及WBS的应用
第八章 工程项目界面管理和系统描述
第九章 工程项目范围核实
第十章 工程项目范围控制
第三篇项目管理规划
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 项目规划概述
第二章 项目范围规划和项目分解
第三章 项目实施规划
第四章 工程项目管理规划大纲
第四篇工程项目组织规范
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 项目组织概述
第二章 项目的组织规划和组织设计
第三章 项目的组织结构
第四章 建设项目的组织及招投标
第五章 工程项目的管理模式
第六章 项目经理部
第七章 项目经理
第八章 项目管理的社会化和专业化
第九章 企业项目组织运作中的几个问题
第五篇项目经理责任制
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 项目经理的地位和责、权、利
第二章 项目经理的基本素质要求和能力的培养
第三章 项目经理的资格认证和选任
第六篇项目合同管理规范
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 合同法律基础
第二章 合同法总则
第三章 建设工程合同概述
第四章 建设工程勘察、设计合同及管理
第芷章 建设工程施工招投标
第六章 建设工程施工合同
第七章 FIDIc土木工程施工合同条件
第八章 项目合同的前期策划管理及评审
第九章 建设合同的实施控制
第十章 工程索赔
第十一章 建设工程合同争议的解决
第七篇项目采购管理规范
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 概述
第二章 工程项目采购计划
第三章 项目采购控制
第八篇项目进度管理规范
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 进度计划的概念和分类
第二章 进度计划的编制
第三章 项目进度计划的实施
第四章 项目进度计划的检查与调整
第五章 工期计划
第六章 项目进度控制
第九篇工程项目质量管理规范
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 项目质量管理策划
第二章 质量管理体系
第三章 工程项目质量控制
第四章 质量计划
第五章 质量保证
第六章 工程质量验收
第十篇项目职业健康与安全管理规范
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 工程项目安全管理技术措施
第二章 工程项目安全管理计划的实施
第三章 工程项目安全隐患与伤亡事故处理
第四章 工程项目环境管理
第五章 工程项目安全文明施工组织设计案例
第十一篇工程项目环境管理规范
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 文明施工
第二章 施工现场管理
第十二篇项目成本管理规范
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 工程项目成本管理概述
第二章 项目成本预测与成本决策
第三章 项目成本计划
第四章 项目成本控制
第五章 项目成本核算
第六章 项目成本分析与考核
第七章 项目造价管理
第十三篇项目资源管理规范
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 概述
第二章 施工项目人力资源的管理
第三章 施工项目材料的管理
第四章 施工项目机械设备的管理
第五章 施工项目的技术管理
第六章 施工项目的资金管理
第十四篇工程项目信息管理规范
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 概述
第二章 工程项目报告系统
第三章 工程项目管理信息系统
第四章 工程项目文档管理
第五章 项目管理中的软信息
第十五篇工程项目风险管理规范
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 风险管理概述
第二章 风险识别
第三章 风险评估
第四章 风险应对计划
第五章 风险监控
第六章 工程保险
第七章 工程担保
第十六篇项目沟通管理规范
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 沟通管理基础知识
第二章 项目沟通计划
第三章 项目沟通控制
第四章 项目跨文化沟通
第五章 项目的组织行为
第六章 项目中几种重要的沟通
第七章 项目沟通障碍和冲突管理
第八章 项目手册
第十七篇项目收尾管理规范
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 项目收尾
第二章 项目竣工验收与项目交接
第三章 项目竣工结算与项目清算
第四章 竣工项目的回访与保修
第五章 建筑施工项目管理的量化
第六章 项目管理评估
第七章 绩效评价与人员激励
第八章 建筑施工项目管理总结
第十八篇建设工程项目管理制度
最新电力建设工程项目管理规范与工程项目招标投标策略技巧及合同管理标准实务全书
第一章 施工项目管理制度
第二章 施工项目岗位职责
第三章 施工项目安全责任制
第四章 主要施工机械操作规程
第五章 施工操作人员岗前须知
建筑施工合同范本-施工合同建筑施工合同范本-施工合同
甲方： 乙方：
地址： 地址：
邮编： 邮编：
电话： 电话：
法定代表人（委托代理人）：
法定代表人（委托代理人）：
开户行： 开户行：
帐户： 帐户：
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定 ， 本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际 ， 协商一致 ， 特签订本合同，以求共同恪守：
第一条 工程名称 （指分包部分之间工程名称）
第二条 工程地点。
第三条 工程范围。
第四条 质量标准 可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出） 。
第五条 承包人 （如按预算实行包工包料 ， 属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明） 。
第六条 工程总价 本工程包价计人民币 元整 。
第七条 工程包价 本工程包价计人民币 元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值） 。
第八条 付款办法
第九条 工程期限 按本合同第三条的工程范围自 年 月 日开工至 年 月 日止全部完工 。
第十条 中间开工 本工程范围内的 工程，自 年 月 日开工于 年 月 日完成交工 。第十一条 双方联系制度及协作办法。附表1： 工程项目一览表 工程预算号 工程名称 单位 工程数量 预算（概算） 价值 预定工期 开工 竣工
建筑施工合同范本建筑房子施工合同范本
建筑房子施工合同范本1
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议 。
第一条：工程概况
1.1、工程名称：装修工程
1.2、工程地点：承包范围： 等工程
1.3、承包方式：包工包料
1.4、工期：本工程拟定于 年 月 日开工，年 月 日竣工 。
1.5、工程质量：一次验收合格
1.6、合同价款(人民币大写)： 。
第二条：甲方工作
2.1、开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明二份，并向乙方进行现场交底 。清除影响施工的障碍物 ， 向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项 。
2.2、指派 为甲方驻工地代表 ， 负责合同履行 。对工程质量、进度进行监督检查 ， 办理验收、变更、签证手续和其他事宜 。
第三条：乙方工作
3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底 。拟定施工方案和进度计划 。
3.2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行 。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜 。
3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定 。严格按照图纸或甲方指令进行施工，做好各项质量检查记录 。参加竣工验收，编制工程结算 。5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准 。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)2019年建设工程施工合同范本
第一部分 合同协议书
发包人(全称)：__________________
承包人(全称)：__________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：___________________________ 。
2.工程地点：___________________________ 。
3.工程立项批准文号：__________________ 。
4.资金来源：___________________________ 。
5.工程内容：___________________________ 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1) 。
6.工程承包范围：
_____________________________________________ 。
二、合同工期
计划开工日期：_________年_________月_________日 。
计划竣工日期：_________年_________月_________日 。
工期总日历天数：_________天 。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的 ， 以工期总日历天数为准 。
三、质量标准
工程质量符合___________________________标准 。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币(大写__________________) (￥_________元);
其中：
(1)安全文明施工费：
人民币(大写__________________) (￥_________元);
(2)材料和工程设备暂估价金额：(4)法定代表人或其委
2019年建设工程施工合同协议书范本通用版编号：_____________
建设工程施工合同
甲方：________________________________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
发包单位(甲方)：
承包人：(乙方)：
根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第1条：工程概况
1.1、工程名称：
工程地点：
工程内容：
含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运 。
工程总价：按下室占地面积__________元(此价格含不可考虑的因素 ， 没有任何价格调差) 。工期：第2条：合同使用标准和法律
2.1、合同使用标准：gbj789、jgj9494
2.2、适用法律：中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例
第3条：甲方工作
3.1公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题 。
3.2按照合同条款按时按量支付工程款 。
3.3如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同 。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿 。第
建设工程施工合同的合同的范本【建设施工合同范本】依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，合作双方在进行建设工程施工项目时，必须签订工程施工合同，并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则 。签订合同前，可参照国家发布的工程施工合同范本 。1999年版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）建 设 工 程 施 工 合 同(GF—1999—0201)合同编号： 字 号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分 协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同 。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天 。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）： 元（人民币）￥： 元 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单 9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同 。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任 。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：（公章） 承包人：（公章） 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 邮政编码： 邮政编码：工程施工合同范本可分为以下不同种类：建筑施工合同范本，建筑工程施工合同，建筑施工合同，建筑合同范本，建筑工程承包合同 ， 建筑承包合同范本 ， 房屋建筑合同范本等信息 。在工程施工合同协商阶段中，只要双方对于中标价不调整，有可能会对工程报价或预算书中的不平衡报价或预算错误的内容进行调整 。其次，在签订工程施工合同时 ， 洽商和变更并不在以上排序的范围中，正是由于其是对工程施工合同内容的修改，根据《合同法》进行调整即可，无需再以上的排序中进行排列 。组成工程施工合同范本的文件包括：1、工程施工合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、工程施工合同专用条款、5、工程施工合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书10、建设工程施工合同范本使用说明在签订工程施工合同范本时，应注意以下事项：1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员 。上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在工程施工合同的发包方位置内，不得简称 。与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程施工合同和接受发包方出让的单位和人员，均可成为发包方，履行工程施工合同规定的义务，享有工程施工合同规定的权利 。2、工程施工合同的承包方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业，上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内，不得简称 。但承包方不能将工程转包或出让，应在合同签订前提出并征得发包方同意 。若需要最新的工程施工合同范本，最佳的方式就是到政府相关部门的网站进行查询，确保能找到最新的信息 。2013年新版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201） 。本合同自2013年7月1日起执行，原《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）同时废止 。与1999版施工合同相比，2013版施工合同增加了双向担保、合理调价、缺陷责任期、工程系列保险、商定与确定、索赔期限、双倍赔偿、争议评审等八项新的制度，调整完善了合同结构体系与合同价格类型，更加注重对发包人、承包人市场行为的引导、规范和权益平衡 ， 加强了与现行法律和其他文本的衔接 ， 保证了合同的适用性 。